Metoda realizacji przedsięwzięcia budowlanego

Metoda realizacji przedsięwzięcia budowlanego (ang. project delivery method) – system wykorzystywany przez inwestora lub właściciela do organizowania i finansowania usług projektowania, budowy, eksploatacji i utrzymania obiektu poprzez zawieranie umów prawnych z jednym lub kilkoma podmiotami lub stronami.

Podstawowe metody realizacji przedsięwzięcia budowlanego obejmują jedynie organizację projektowania i budowy obiektu, regulując relacje pomiędzy właścicielem – inwestorem, projektantem i wykonawcą[1][2][3].

W wielu krajach te metody realizacji przedsięwzięcia budowlanego przebiegają zwykle w zgodzie ze standardowymi umowami publikowanymi przez stowarzyszenia branżowe[4][5], choć inwestorzy publiczni czasem używają umów zmodyfikowanych lub własnych.

Do stowarzyszeń branżowych publikujących standardowe umowy należą:

  • w Stanach Zjednoczonych Amerykański Instytut Architektów[6] (American Institute of Architects – AIA), Wspólny Komitet Inżynierów do Spraw Dokumentów Umownych (ang. Engineers Joint Contract Documents Committee – EJCDC)[7], Koalicja Uzgodnionych Dokumentów (ang. ConsensusDocs Coalition)[8]
  • w Kanadzie Kanadyjski Komitet Dokumentów Budowlanych[9] (Canadian Construction Documents Committee – CCDC) – organizacja złożona ze stowarzyszeń reprezentujących przedsiębiorstwa konsultingowe inżynierów[10], budowlańców[11], specyfikatorów[12], oraz architektów[13],
  • w Wielkiej Brytanii Wspólny Trybunał do Spraw Umów Budowlanych[14] (Joint Contracts Tribunal – JTC) założony przez Królewski Instytut Architektów Brytyjskich[15] (Royal Institute of British Architects – RIBA) i Narodową Federację Pracowników Branży Budowlanej (National Federation of Building Trades Employers – NFBTE) działającą w latach 1928-1979, oraz publikujący odrębne umowy Instytut Inżynierów Cywilnych (Institution of Civil Engineers – ICE),
  • a także Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils – FIDIC) z siedzibą w Genewie[16][17], której umowy publikuje po polsku Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR)[18][19].

Prócz standardowych umów między inwestorem a wykonawcą[20][21][22], inwestorem a projektantem/ konsultantem[23][24][25][26][27], stowarzyszenia branżowe publikuja również:

  • przewodniki korzystania z tych umów[28],
  • formularze używane podczas przetargów i w trakcie trwania umów[29][30][31][32],
  • podręczniki rekomendujące:
    • sposoby przeprowadzania przetargów na usługi budowlane[33]
    • poziom ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej projektu w trakcie realizacji – umowy dwustronne z ubezpieczycielem[34],
    • typy poręczeń (ang. bond) za wykonawców na rzecz inwestorów przez instytucje finansowe (ang. surety) – umowy trójstronne inwestora i wykonawcy z poręczycielem[35], jak np.
      • wadium (ang. bid bond),
      • gwarancja wykonania budowy zgodnie z umową i jej dokończenia lub naprawy na koszt poręczyciela w razie niekompetencji lub niewypłacalności wykonawcy - poręczenie wykonania (ang. performance bond),
      • gwarancja zapłaty podwykonawcom i dostawcom za robociznę i materiały - poręczenie zapłaty (ang. labour and material bond) - dodatkowe zabezpieczenie ponad to gwarantowane ustawowym zastawem mechanika, lub stosowane na budowach inwestora publicznego, którego grunty nie podlegają zastawowi mechanika.
      • gwarancja usunięcia wad lub usterek (ang. maintenance bond) wykrytych po zakończeniu budowy - poręczenie konserwacji[36][37][38].
    • sposoby mediacji i arbitracji pomiędzy stronami umowy[39],
    • a nawet część modelowych specyfikacji budowlanych w MasterFormat – sekcja 00 dotycząca wymogów przetargowych i umownych[40], i sekcja 01 dotcząca ogólnych wymagań technicznych[41]

Złożone metody realizacji przedsięwzięcia budowlanego prócz procesu projektowania i budowy obejmują również pozyskanie gruntu, finansowanie, wyposażenie gotowego obiektu w specjalistyczny sprzęt, umeblowanie bądź wyposażenie potrzebne do jego natychmiastowej eksploatacji zgodnie z funkcją, obsługę eksploatacji obiektu i jego utrzymanie. Wówczas inwestor zawiera zindywidualizowaną umowę z pojedynczym podmiotem na dostarczenie usług, tak projektowych i wykonawczych, jak i na pozyskanie, przekształcenie i uzbrojenie gruntu, finansowanie projektu, zarządzanie gotową nieruchomością lub infrastrukturą, i inne niezbędne usługi, a ten z kolei zawiera umowy, standardowe, lub nie, z deweloperem gruntu, instytucją finansującą, projektantem, wykonawcą robót budowlanych, specjalistą zarządzania obiektem infrastruktury, czy nieruchomością i innymi specjalistycznymi usługodawcami, z którymi inwestor nie jest związany umownie.

Gdy inwestor jest podmiotem administracji publicznej, to zawarta przez niego umowa z jednym podmiotem na realizację przedsięwzięcia budowlanego obejmująca zwykle prócz projektowania i budowy dodatkowe usługi, jak wymienione powyżej, jest znana jako Partnerstwo publiczno-prywatne (P3)[1].

Kryteria wyboru metody realizacji przedsięwzięcia budowlanego

Przy wyborze metody realizacji projektu budowlanego uwzględnia się takie kryteria jak[1]:

  • zakres projektu,
  • wymagania co do wydajności i jakości,
  • pożądany poziom współpracy pomiędzy uczestnikami projektu,
  • harmonogram i termin zakończenia prac,
  • koszty – w szczególności priorytety inwestora co do pewności poniesionych kosztów,
  • zasoby ludzkie inwestora poświęcane projektowi, oraz poziom jego znajomości procesu inwestycyjnego,
  • sposoby wymiany informacji – poziom zaangażowania inwestora w projekt,
  • wymagania co do ekspertyzy wykonawczej na wczesnym etapie projektowania,
  • preferencje i ograniczenia inwestora, np. gdy jego wybór metody realizacji projektu jest ograniczony ustawowo lub polityką firmy.

Powszechne sposoby płatności za realizację usług budowlanych

Ryczałt

(ang. Stipulated Price – Lump Sum)

Wykonawca zgadza się wykonać w pełni określony zakres robót za określoną sumę pieniężną.

Cena jednostkowa

(ang. Unit Price)

Zakres robót jest określony w zdefiniowanych jednostkach (jak określona długość drogi, objętość wykopu itp.) których ilość jest oszacowana. Na tej podstawie uczestnicy przetargu zgłaszają oferty cen za jednostki. Wykonawca jest opłacany za rzeczywiście wykonaną ilość jednostek robót.

Koszt plus

(ang. Cost Plus)

Wykonawca jest wynagradzany za koszty poniesione, plus zysk wyrażony kwotowo lub procentowo - marża.

Koszt zamierzony

(ang. Target Cost)

Inwestor i wykonawca ustalają koszt zamierzony. Prace są prowadzone na zasadzie „koszt plus”. Po zakończeniu prac różnica pomiędzy kosztem zamierzonym a rzeczywistym jest dzielona pomiędzy inwestora i wykonawcę. Przekroczenie kosztów pokrywa po części inwestor, a po części wykonawca.

Gwarantowana cena maksymalna

(ang. Guaranteed Maximum Price – GMP)

Inwestor i wykonawca ustalają gwarantowaną cenę maksymalną. Prace są prowadzone na zasadzie „koszt plus”. Po zakończeniu prac różnica pomiędzy gwarantowaną ceną maksymalną a rzeczywistym kosztem jest dzielona pomiędzy inwestora i wykonawcę, lecz inwestor nie płaci nic ponad gwarantowaną cenę maksymalną. Przekroczenie kosztów pokrywa w całości wykonawca[1].

Podstawowe metody realizacji przedsięwzięcia budowlanego

Projekt–przetarg–budowa (DBB)

(ang. Design-Bid-Build – DBB, lub Design-Award-Build – DAB – Projekt-wybór oferenta-budowa)

W metodzie realizacji przedsięwzięcia „projekt–przetarg–budowa” właściciel/inwestor wraz z projektantem – architektem, inżynierem – opracowuje dokumenty umowy inwestora z wykonawcą, składające się tekstu umowy, szczegółowych specyfikacji technicznych w MasterFormat, oraz z zestawu rysunków technicznych. Na podstawie tych dokumentów, w ramach przetargu, są pozyskiwane oferty na wykonanie robót budowlanych; zamówienie jest następnie przyznawane najniższej ofercie składanej przez godnego zaufania głównego wykonawcę.

Projekt–przetarg–budowa – wersja klasyczna

ang. DBB

Projekt-przetarg-budowa

Inwestor osobno najpierw zawiera umowę z projektantem, a po przetargu, osobno, z głównym wykonawcą. Projekt wykonawczy jest w pełni ukończony w momencie przetargu, a w trakcie budowy projektant pełni funkcję administratora umowy na usługi budowlane (ang. Contract Administrator – CA), z grubsza odpowiadającej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Funkcja administratora umowy jest uwzględniona w umowie pomiędzy inwestorem a głównym wykonawcą, choć projektant nie jest stroną tej umowy. Relacje pomiędzy reprezentującym inwestora administratorem projektu, będącym jednocześnie projektantem, a wykonawcą bywają adwersaryjne, bo nie są związani umową, co ma swoje plusy – projektant dobrze pilnuje interesów inwestora i rzetelnego wykonania projektu, zgodnie z intencjami zapisanymi w dokumentach umownych, które interpretuje, dobrze je znając. Nie zawsze, jednak, sprzyja to harmonijnej współpracy, a przedsięwzięcie nie czerpie w pełni korzyści z wiedzy wykonawcy o rynku i rozwiązaniach budowlanych, przy czym wykonawca ma skłonność do szukania dodatkowych zysków własnych w niedopowiedzeniach dokumentów projektu wykonawczego. Co nie jest zawarte w dokumentach umownych, w tym na rysunkach projektu wykonawczego, lub w specyfikacjach technicznych, nie jest częścią umowy, nie jest wliczone w ryczałtową cenę umowną, i jeśli ma być zrealizowane, musi być opłacone odrębnie, po cenach detalicznych, przez inwestora, bądź projektanta.

Budowę prowadzi główny wykonawca (General Contractor – GC – dosłownie główny umawiający się). Typowe umowy pozwalają głównemu wykonawcy na prowadzenie prac własnymi metodami i siłami, a dokumenty umowne, to jest specyfikacje i rysunki projektowe określają wyłącznie wyniki pracy (work results), choć w indywidualnie dopasowanych do potrzeb inwestora (zwykle państwowego) umowach, mogą być od tej zasady odstępstwa.

Zmiany w projekcie, których życzy sobie inwestor mogą zostać uwzględnione w trakcie budowy poprzez zatwierdzanie zmian w umowie (ang. change orders, change directives), wpływajacych na ostateczną cenę i czas budowy. Mogą one wówczas odbiegać od ceny i harmonogramu przyjętego w wyniku przetargu, o ile przedstawioną przez głównego wykonawcę ofertę proponowanej realizacji zmian zaakceptuje inwestor. Projektant, jako administrator umowy (CA) jest facylitatorem tych zmian.

Cena za usługi budowlane i czas ich wykonania są ustalone przed rozpoczęciem budowy. Sposób zapłaty za usługi budowlane to zwykle ryczałt (stipulated price/ lump sum) Ten rodzaj umowy jest reprezentowany między innymi przez:

w Stanach Zjednoczonych – dokumenty AIA A101[42] "Standardowy formularz umowy między właścicielem a wykonawcą, w którym podstawą płatności jest ryczałt" – "Standard Form of Agreement Between Owner and Contractor where the basis of payment is a Stipulated Sum" i AIA A201[43] "Ogólne Warunki Kontraktu na Budowę" – "General Conditions of the Contract for Construction"

w Kanadzie – dokument CCDC2[44] "Umowa z ryczałtem" – "Stipulated Price Contract".

w Europie i na Bliskim Wschodzie FIDIC "Czerwona książka – Warunki umowy z głównym wykonawcą" (ang. Red Book – Conditions of Contract for Construction)[45]

w Wielkiej Brytanii JTC "Standardowa umowa na usługi budowlane" (ang. JTC Standard Building Contract)[46],

Inną formą jest płatność w cenach jednostkowych, używana przy zawieraniu umów na roboty infrastrukturalne (drogi, wykopy itp.) reprezentowana przez kanadyjski dokument CCDC4[47] "Umowa z ceną jednostkową" – "Unit Price Contract".

W klasycznej metodzie realizacji projektu budowlanego "projekt-przetarg-budowa" możliwe jest osiągnięcie budynku wysokiej jakości, w pełni odzwierciedlającego zamysł i aspiracje inwestora, w niskiej cenie, jednak możliwości osiągnięcia oszczędności czasowych są ograniczone. Zastosowanie budowy "szybką ścieżką" – (ang. "Fast Track"), nie jest możliwe, ze względu na sekwencję projektowania, przetargu i budowy nienakładające się na siebie. W trójkącie jakość-cena-czas najmniej zyskamy na czasie.

Jest to tradycyjny model realizacji projektów infrastrukturalnych sektora publicznego i najbardziej powszechna metoda realizacji projektów budowlanych, tak państwowych, jak i prywatnych.

Projekt-przetarg-budowa z wielością głównych umów. (MP)

Projekt-przetarg-budowa z wielością głównych umów

ang. DBB with Multiple Prime Contracts (DBB with MP)

Inwestor/ właściciel działa jako główny wykonawca, zawierając bezpośrednie umowy z budowlańcami, którzy zwykle pełniliby funkcje podwykonawców. Projektant przygotowuje osobno pakiety dokumentów projektu wykonawczego na przetargi dla każdego z zatrudnianych przez właściela wykonawców branżowych. Inwestor odpowiada za koordynację wykonawców na budowie. Niektóre stany USA, jak Illinois, Nowy Jork, Karolina Północna, Północna Dakota, i Pennsylwania wymagają użycia tej metody przy realizacji publicznych przedsięwzięć budowlanych, jak np. szkoły[48][49].

Projekt-przetarg-budowa z zarządcą przedsięwzięcia budowlanego (DBB with CM)

ang. DBB with Construction Management (DBB with CM)

Projekt-przetarg-budowa z zarządcą przedsięwzięcia budowlanego jako doradcą
Projekt-przetarg-budowa z zarządcą przedsięwzięcia budowlanego jako doradcą i wykonawcą

Projekt-przetarg-budowa z zarządcą przedsięwzięcia budowlanego, zane także jako zarządzanie wykonawstwem[50][51][52], lub zarządzanie budową to zmodyfikowana wersja podejścia „projekt-przetarg-budowa”[53][54][55][56][57].

Inwestor osobno zawiera umowę z projektantem, a osobno z zarządcą przedsięwzięcia budowlanego – podmiotem "posiadającym ekspertyzę w dziedzinie planowania, zarządzania i kontrolowania procesu budowy, oraz organizowania i kontrolowania operacji na placu budowy. Inwestor zatrudnia zarządcę przedsięwzięcia budowlanego wcześnie w fazie projektowania, pozwalając mu świadczyć usługi kosztorysowania, przygotowywania harmonogramu prac, oceny poziomu łatwości wybudowania i obsłużenia projektowanego obiektu, prócz zarządzania samym pozyskiwaniem usług budowlanych, i kierowania procesem budowlanym."[1]

W momencie, gdy dokumentacja umowna: projekt i specyfikacje są częściowo wykonane, co najmniej przed przejściem do wykonania projektu wykonawczego – właściciel zatrudnia zarządcę przedsięwzięcia budowlanego jako swego przedstawiciela w relacjach z projektantem i podwykonawcami. Zarządca projektu budowlanego ma zwykle rozległe doświadczenie jako główny wykonawca. Po ukończeniu znacznej części dokumentacji umownej zarządca przedsięwzięcia budowlanego przeprowadza przetarg wśród podwykonawców. Pozwala to na szybszy przebieg budowy i pozwala właścicielowi dzielić z zarządcą przedsięwzięcia budowlanego część ryzyka związanego z projektem budowlanym.

W relacjach z projektantem zarządca przedsięwzięcia budowlanego świadczy usługi ekonomizowania projektu technicznego pod kątem wyboru dostępnych na rynku technologii, metod organizacji procesu budowlanego, materiałów, podwykonawców, zwiększających wydajność i ograniczających nakłady sił i środków. Ten rodzaj ekonomizacji zwie się potocznie inżynierią wartości (value engineering).

Zarządca przedsięwzięcia budowlanego CM sporządza harmonogram przygotowania przez projektanta pakietów będących częściami projektu wykonawczego dla wybranych grup podwykonawców na przetarg, co umożliwia rozpoczęcie wcześniejszych etapów budowy (np. wylewania fundamentów) przed zakończeniem w całości projektu wykonawczego. Dzięki temu, że czas przygotowania projektu częściowo pokrywa się z czasem budowy zyskuje się oszczędności czasowe – ta metoda realizacji projektu budowlanego pozwala na stosowanie "szybkiej ścieżki" – "Fast Track". W trójkącie jakość-cena-czas zyskamy na czasie, przy czym inwestor ma nadal pełną kontrolę nad jakością projektu będąc bezpośrednio związany umową z projektantem, który może się z nim swobodnie komunikować przez cały czas realizacji projektu. Co do tego, czy przy realizacji projektu budowlanego metodą projekt-przetarg-budowa z zarządcą przedsięwzięcia budowlanego uzyskujemy najniższą możliwą do uzyskania w danych warunkach rynkowych cenę, zdania są podzielone.

Sposób zapłaty za usługi budowlane to zwykle koszt plus gwarantowana cena maksymalna (Cost Plus Guaranteed Maximum Price – GMP), wcześniej uzgodniona umownie, na podstawie wstępnych kosztorysów przygotowanych przez zarządcę przedsięwzięcia budowlanego, lub/ oraz niezależnego kosztorysanta zatrudnionego przez inwestora.

Podmiotu, jakim jest zarządca przedsięwzięcia budowlanego – Construction Manager – CM, nie należy mylić z pozycją kierownika projektu – ang. Project Manager – PM, który w każdym z podmiotów procesu realizacji projektu budowlanego: inwestora, projektanta, zarządcy przedsięwzięcia budowlanego, czy wykonawcy, może się zajmować zarządzaniem realizacją projektu. Bywa też, że inwestor zatrudnia odrębne przedsiębiorstwo do świadczenia usług kierownika projektu (ang. Project Manager), a ten podmiot w jego imieniu zajmuje się zatrudnieniem projektanta i wykonawcy, bądź zarządcy przedsięwzięcia budowlanego[58]. Dziedziną kompetencji kierownika projektu PM jest zarządzanie wg reguł wytyczanych przez Instytut Zarządzania Projektem[59] PMI – Project Management Institute. Dziedziną kompetencji zarządcy przedsięwzięcia budowlanego – CM jest organizacja procesu budowlanego.

Promowaniem najlepszych praktyk metody realizacji przedsięwzięć budowlanych "projekt-przetarg-budowa z zarządcą przedsięwzięcia budowlanego" zajmuje się Construction Management Association of America[60].

Istnieja dwa warianty metody realizacji projektu w ramach formatu projekt-przetarg-budowa z zarządcą przedsięwzięcia budowlanego:

Projekt-przetarg-budowa z zarządcą przedsięwzięcia budowlanego jako doradcą (DBB with CMa)

ang. DBB with Construction Management as Advisor; Construction Management for Services (DBB with CMa)

Zarządca przedsięwzięcia budowlanego jako doradca, w zamian za wynagrodzenie umowne, działa jako przedstawiciel inwestora, udzielając usług doradczych, administrując i nadzorując umowy zawierane przez inwestora z wykonawcami branżowymi i zawodowymi (specjalistycznymi)[61]. Inwestor ponosi całe ryzyko wynikające z każdej umowy z wymienionymi wykonawcami, jak gdyby inwestor był głównym wykonawcą. Inwestor jest istotnie zaangażowany w zawarcie i administrację umów z wieloma wykonawcami, zarówno podczas budowy, jak i po jej zakończeniu, w okresie gwarancyjnym, a może również być zmuszony podjąć odpowiedzialność cywilną za bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie[1].

W tej metodzie używa się standardowych umów z projektantem/ konsultantem, oraz dodatkowych dwóch typów umów – jednej pomiędzy zarządcą przedsięwzięca budowlanego a inwestorem, a drugiej pomiędzy inwestorem a wykonawcą branżowym, lub specjalistycznym[4]. Są one publikowane przez American Institute of Architects[62], Engineers Joint Contract Documents Committee – EJCDC[63], ConsensusDocs Coalition[64], Construction Management Association of America[65], Canadian Construction Documents Committee[66][67], Joint Contracts Tribunal[68][69][70].

Projekt-przetarg-budowa z zarządcą przedsięwzięcia budowlanego jako doradcą i wykonawcą (DBB with CMc)

ang. DBB with Construction Management as Constructor, DBB with Construction Management at Risk; Construction Management for Services and Construction(DBB with CMc)

Zarządca przedsięwzięcia budowlanego jako doradca i wykonawca prócz pełnienia funkcji doradczych w fazie projektowej przedsiewzięcia, oraz organizowania przetargów dla wykonawców branżowych i specjalistycznych, zawiera umowy z tymi wykonawcami, działając jako główny wykonawca i ponosząc odpowiedzialność i związane z nią ryzyko, za pracę podwykonawców. Po zakończeniu budowy obsługuje gwarancje, w okresie trwania rękojmi, zwykle przez rok od momentu zasadniczego zakończenia prac budowlanych i jest jedynym podmiotem, z którym inwestor musi się kontaktować dla obsługi rękojmi na jakość użytych materiałów i komponentów budowlanych i jakość wykonania. Po okresie rękojmi, w tej, jak i każdej innej metodzie realizacji przedsięwzięcia budowlanego, na podstawie wymogów umowy sprecyzowanych w specyfikacjach technicznych w MasterFormat, inwestorowi mogą przysługiwać długoterminowe gwarancje na komponenty i wykonawstwo poręczane przez związki branżowe wykonawców, jak związki dekarzy[71][72], stolarzy[73][74] itp. Elementem oddania obiektu inwestorowi jest przekazanie mu przez wykonawcę, a sprawdzanego przez głównego konsultanta – projektanta, zwykle architekta, Podręcznika eksploatacji i utrzymania (ang. Operation and Maintenance Manual), zawierającego instrukcje obsługi użytych komponentów i wyposażenia budowlanego i wszystkie wymagane w specyfikacjach technicznych długoterminowe gwarancje.

W tej metodzie używa się standardowych umów z projektantem/ konsultantem, oraz umowy pomiędzy zarządcą przedsięwzięca budowlanego a inwestorem[4]. Są one publikowane przez American Institute of Architects[75], ConsensusDocs Coalition[76], Construction Management Association of America[77], Canadian Construction Documents Committee[78]. W niektórych przypadkach po zakończeniu przeprowadzania przetargów i wyborze wykonawców branżowych i specjalistycznych możliwa jest zamiana umowy z zarządcą przedsięwzięcia budowlanego jako doradcą i wykonawcą, na standardową umowę z głównym wykonawcą, używaną w klasycznej formie realizacji przedsięwzięć budowlanych metodą projekt-przetarg-budowa, np. zamiana z umowy według dokumentu CCDC5B[78] na umowę według dokumentu CCDC2[44].

Projekt-budowa (DB)

Projekt-budowa

ang. Design-Build (DB) lub Design-Construct (DC)

W metodzie realizacji przedsięwzięcia budowlanego typu "projekt-budowa" właściciel/ inwestor opracowuje plan koncepcyjny projektu – zestawienie wymagań inwestora[1] (rodzaj instrukcji dla wykonawcy – podmiotu prowadzącego projekt-budowę; nie należy mylić z instrukcjami dla oferentów przetargu – ang. Instructions to Bidders), a następnie pozyskuje oferty od wykonawców, lub wspólnych przedsięwzięć (ang. joint ventures) architektów i/lub inżynierów i budowniczych na zaprojektowanie i wykonanie projektu. Jest to alternatywa dla tradycyjnego modelu realizacji przedsięwzięć budowy infrastruktury publicznej, która nie obejmuje finansowania prywatnego[79].

Inwestor początkowo może zatrudnić projektanta, który przygotowuje projekt wstępny, ze zdatnościowymi specyfikacjami technicznymi, (ang. performance specifications) opisującymi funkcjonalność i cechy elementów projektowanego budynku, w formacie Uniformat (mniej szczegółowym niż MasteFormat) zwany projektem spinającym, dokumentami spinającymi (ang. bridging documents)[80] lub zestawieniem wymagań inwestora (ang. Owner's Requirements Statement). W tych dokumentach inwestor zawiera całą istotną dla niego informację o funkcjach i cechach przedsięwzięcia budowlanego i obiektu, które są dla niego ważne. Następnie wyłania w przetargu przeprowadzanym jako prośba o propozycję (ang. Request for Proposal – RFP)[81] wykonawcę oferującego najlepszą cenę i najkrótszy harmonogram robót. Ten wykonawca zatrudnia projektantów wykonujących na podstawie dokumentów spinających projekt wykonawczy, wraz ze szczegółowym, często nakazowym opisem technicznym (ang. prescriptive specifications) w MasterFormat. Nie są to projektanci zatrudnieni oryginalnie przez inwestora, lecz przez wykonawcę, badź będący z nim w "joint venture". Inwestor ma nikły wpływ na podejmowane na tym etapie decyzje projektowe – z zasady nie wtrąca się – w metodzie projekt-budowa, próby zmian w projekcie przez inwestora zwykle wiążą się wówczas z wysokimi kosztami. Ta metoda realizacji przedsięwzięć budowlanych pozwala zarówno na "szybką ścieżkę", jak i na maksymalne ograniczenie kosztów, choć jakość, rozumiana jako dokładne odzwierciedlenie wszystkich potrzeb inwestora, zwłaszcza tych niewyartykułowanych w dokumentach spinających, może nie być priorytetem.

Metoda realizacji przedsięwzięcia budowlanego "projekt-budowa" pozwala na wczesną kooperację projektantów z wykonawcami, którzy często są pracownikami jednego przedsiębiorstwa lub wspólnego przedsięwzięcia (joint venture), co pozwala na innowacyjność i cięcie kosztów, jednak inwestor musi się związać umową na określoną cenę, zanim zakończy się projektowanie obiektu. W tej metodzie jest sprawą krytyczną, by zestawienie wymagań inwestora było dokładne i kompletne w odzwierciedleniu wymagań funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych, a inwestor zobowiązał się do utrzymania zakresu prac i ich specyfikacji określonego przed przetargiem na wybór podmiotu realizującego przedsięwzięcie budowlane metodą projekt-budowa[1].

Zapłata zwykle jest ryczałtem, lub stosuje się ceny jednostkowe. Stosuje się również płatności na zasadzie koszt plus gwarantowana cena maksymalna, która jest wówczas wybraną w przetargu ceną ofertową.

Promowaniem najlepszych praktyk metody realizacji przedsięwzięć budowlanych "projekt-budowa" zajmuje się Design-Build Institute of America[82] Canadian Design-Build Institute[83].

Standardowe umowy są publikowane przez American Institute of Architects[84], Engineers Joint Contract Documents Committee – EJCDC[85], Design-Build Institute of America[86], ConsensusDocs Coalition[87], Canadian Construction Documents Committee[88][89], Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów FIDIC[90], Instytut Inżynierów Cywilnych – Institution of Civil Engineers – ICE / New Engineering Contract[91], Joint Contracts Tribunal – JTC[92].

"Projekt-budowa" (ang. DB) ma wiele wariantów wśród złożonych metod realizacji przedsięwzięcia budowlanego, opisanych poniżej.

Zintegrowana realizacja przedsięwzięcia budowlanego

Zintegrowana realizacja przedsięwzięcia budowlanego (IPD)

ang. Integrated Project Delivery (IPD)

Zintegrowana realizacja przedsięwzięcia budowlanego ma na celu zaangażowanie wszystkich uczestników (ludzi, systemów, struktur biznesowych i praktyk) we wszystkich fazach projektowania, wytwarzania i budowy, w celu poprawy wydajności projektu i zmniejszenia „marnotrawstwa” w realizacji projektu (tj. eliminacji wszelkich procesów, które nie dodają wartości bezpośrednio do produktu końcowego). IPD jest ściśle związane z filozofią szczupłego zarządzania i szczupłej produkcji w budownictwie – Lean Construction[93][94]. Stosuje się w niej proces zintegrowanego projektowania (ang. Integrated Design Process - IDP), który kładzie szczególny nacisk na projektowanie energooszczędne i zrównoważone.

Zintegrowana realizacja przedsięwzięcia budowlanego wyróżnia się rozwiązaniami umownymi stawiającymi na zbieżność interesów biznesowych wszystkich stron procesu poprzez wielostronną umowę, w której biorą udział co najmniej inwestor, projektant – konsultant i wykonawca. Umowa typu IPD wymaga kooperacji poprzez cały okres projektowania i budowy, dla zapewnienia sukcesu przedsięwzięcia. Wyraża się ona między innymi dzielonym ryzykiem finansowym umawiających się, zrzeczeniem się prawa do wzajemnych pozwów o odpowiedzialność za błędy, przejrzystością finansową pomiędzy stronami, wczesnym zaangażowaniem wszystkich stron, oraz wspólnym ustalaniem celów i podejmowaniem decyzji. Krytyczne jest, by strony sobie ufały i darzyły się wzajemnym szacunkiem, miały chęć współpracować i komunikowały się w otwarty sposób. Potrzebne jest również poświęcenie wystarczających i odpowiednich zasobów kadrowych w przedsiębiorstwach stron, osób komunikatywnych, taktownych i bezpośrednich, dla utrzymania wzajemnego zaufania i szacunku[1].

Metodą płatności jest zwykle koszt plus gwarantowana cena maksymalna, co zachęca do szukania oszczędności i redukcji zbędnych procesów, bo wszystkie strony zyskują, gdy projekt zostanie zrealizowany poniżej przewidywanych kosztów. Wśród procesów, które można zwykle wyeliminować, lub przyspieszyć (oszczędności na czasie i w koszcie kredytu) są wymagane od wykonawcy w będącym częścią umowy opisie technicznym zadania do przedłożenia (ang. submittals). Na przykład rysunki warsztatowe (ang. shop drawings), przygotowywane przez podwykonawców jako interpretacja projektu dostosowująca detale projektowe do praktyk ich przedsiębiorstwa, a zwykle sprawdzane przez projektanta na etapie budowy, mogą nie być potrzebne, jeśli przygotowanie tych detali w ramach projektu powierzy się od początku danemu podwykonawcy, a projektant jedynie je sprawdza. To samo dotyczy przedstawienia wymaganych próbek, arkuszy technicznych, rezultatów testów itp. Również inne wymagania specyfikacji, jak naturalnej wielkości makiety (ang. mock-ups) sprawdzające sposób aplikacji specyfikowanych materiałów lub komponentów i ich sprawność oraz funkcjonowanie po wmontowaniu w większą całość, można zbudować i przetestować z dużym wyprzedzeniem, nie opóźniając budowy. Na wczesnym etapie można rozważać i kosztorysować rozwiązania alternatywne, a zatwierdzanie substytuowanych materiałów i komponentów też może być szybsze, lub można go w ogóle uniknąć, wybierając od razu najbardziej wartościowe rozwiązanie, korzystając ze znajomości rynku przez wykonawców.

Szerokiej współpracy sprzyja użycie projektowania wspomaganego komputerowo metodami BIM. Wyeliminowanie, dzięki wzajemnemu zrzeczeniu się przez strony prawa do dochodzenia szkód, obaw projektantów co do udostępnienia modelu budynku konstruowanego wirtualnie w programie BIM wykonawcom, i pozwolenie im na wprowadzanie w nim uzgodnionych zmian, eliminuje "przerysowywanie" projektu na potrzeby wykonania pomiarów, kosztorysowania itp. W innych metodach realizacji przedsięwzięcia budowlanego projektant udostępnia swoje rysunki i specyfikacje w formacie, który nie daje sie modyfikować (papier lub pdf), i opisane co do powodów dla jakich je wydaje (dla zatwierdzenia przez odpowiednie władze warunków zabudowy, projektu wykonawczego, na przetarg, skonsolidowane z uzupełnieniami (ang. łac. addenda) wydanymi w trakcie przetargu itp.), by w razie sporu było wiadomo, co ma być podstawą ustalenia intencji projektowych i oceny, czy ewentualne błędy są winą projektanta, czy wykonawcy. Umowa IPD umożliwia wykorzystanie jednego modelu BIM przez wszystkich uczestników realizacji przedsięwzięcia budowlanego, zachowując jednocześnie pełne zaangażowanie inwestora na każdym etapie projektowania i budowy[95][96][97][98].

Standardowe umowy są publikowane przez American Institute of Architects[99], Canadian Construction Documents Committee[100], Instytut Inżynierów Cywilnych – Institution of Civil Engineers – ICE / New Engineering Contract[101], ConsensusDocs Coalition[102]. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronach The Integrated Project Delivery Alliance[103], Lean Integrated Project Delivery[104], The Center for Innovation in the Design and Construction Industry[105], Charles Pankow Foundation – Building Innovation Through Research[106][107], Lean Construction Institute of Canada[108].

Kontraktowanie zlecenia pracy (JOC)

ang. Job Order Contracting (JOC)

Forma Zintegrowanej Realizacji Projektu Budowlanego (IPD) przeznaczona specjalnie do napraw, renowacji, konserwacji, zrównoważonego rozwoju i „drobnych” nowych budów. Każda umowa zlecenia pracy korzysta z cennika jednostkowego do wyceny każdego zlecenia pod parasolem umowy wieloletniej.

Złożone metody realizacji przedsięwzięcia budowlanego

Pod Klucz

ang. Turnkey

Jest to wariant metody realizacji przedsięwzięcia budowlanego "projekt-budowa", opisanego wyżej, wśród podstawowych metod realizacji przedsięwzięć budowlanych, gdzie wykonawca podejmuje się realizacji specyficznych komponentów technologicznych, wymagających niebudowlanej wiedzy inżynierskiej, patentów, lub praktycznej wiedzy "know how"[109]. Metoda "Pod klucz" prócz projektu i budowy, a w tym wykończenia budynku, obejmuje jego wyposażenie przez wykonawcę w specjalistyczny sprzęt i towary, tak by inwestor natychmiast po odbiorze budynku mógł rozpocząć jego eksploatację, czyli działalność gospodarczą badź instytucjonalną, tak jak po włączeniu samochodu, przekręcając kluczyki w stacyjce, możliwa jest natychmiast jazda. Dla przykładu w fabryce będzie zamontowana przez wykonawcę linia produkcyjna, w hotelu wstawione meble i pościel, w sklepie rozmieszczony towar na półkach, w szpitalu gotowa sala operacyjna i zamontowany sprzęt diagnostyczny typu aparat rezonansu magnetycznego itp. Korzyścią tej metody, gdy inwestor liczy opłacalność przedsięwzięcia budowlanego od momentu rozpoczęcia działalności w obiekcie, a nie od momentu zakończenia budowy, jest brak okresu przejściowego pomiędzy oddaniem obiektu, a jego wyposażeniem. Umawiając się z wykonawcą na termin, inwestor jest pewien, że będzie mógł zacząć zarabiać w obiekcie natychmiast po przejęciu go od wykonawcy. Często z tej metody korzystają sieci handlowe, gastronomiczne, hotelarskie, gdy otwierają kolejny punkt w nowej lokalizacji. Istotnym elementem umów pod klucz jest sprawdzenie sprawności i uruchomienie[110] (ang. commissioning) systemów obiektu[111][112].

Standardową umowę na realizacje przedsięwzięcia budowlanego pod klucz publikuje FIDIC[113].

To rozumienie jest inne od potocznego określania budynków o wykończonych wnętrzach, jako wykonanych pod klucz. W wielu krajach oddawanie do użytku budynków mieszkalnych bez ścianek działowych, wewnętrznej stolarki wbudowanej (ang. millwork) jak szafki kuchenne, czy bez wykończonych podłóg, nie jest praktykowane ze względu na wymagania prawa budowlanego[114] i innych regulacji[115] dotyczących lokali mieszkalnych, a deweloper oferuje kupującym kilka skoordynowanych kolorystycznie zestawów materiałów wykończeniowych do wyboru. Natomiast oddaje się do użytku komercyjne lokale handlowe i usługowe, gdzie nie wykonano prac opisanych między innymi w sekcji dziewiątej MasterFormat, czy w elemencie C systemu klasyfikacji Uniformat, by umożliwić najemcom zindywidualizowane zagospodarowanie lokalu w ramach odrębnego przedsięwzięcia budowlanego zwanego "udoskonaleniami najemcy"[116] (ang. Tenant Improvements). Tu przedsięwzięcie wykończenia wnętrz może być "pod klucz", lub nie, w zależności od przyjętej metody realizacji przedsięwzięcia budowlanego – rodzaju umowy zawartej na usługi budowlane, i tego, czy specjalistyczny sprzęt i wyposażenie, potrzebne do działalności gospodarczej inwestora, zostanie zainstalowane w ramach umowy, przez wykonawcę, czy przez inwestora, po zakończeniu robót wykończeniowych.

Projekt-budowa-obsługa eksploatacji-utrzymanie (DBOM)

ang. Design-Build-Operate-Maintain (DBOM)

Jest to wariant metody realizacji przedsięwzięcia budowlanego "Projekt-Budowa", opisanego wyżej, wśród podstawowych metod realizacji przedsięwzięć budowlanych. Metoda "Projekt-Budowa-Obsługa Eksploatacji-Utrzymanie" idzie o krok dalej niż "Projekt-Budowa", włączając obsługę eksploatacji i konserwację/ utrzymanie ukończonego budynku do tej samej pierwotnej umowy[117].

Partnerstwo publiczno-prywatne P3, PPP lub 3P

ang. Public Private Partnership (P3, PPP, 3P)

Partnerstwo publiczno-prywatne to porozumienie o współpracy między jednym lub kilkoma podmiotami publicznymi (zazwyczaj właścicielem) a innym podmiotem (zazwyczaj z sektora prywatnego) w celu zaprojektowania, zbudowania, finansowania, a czasami obsługi i utrzymania projektu przez określony czas w imieniu właściciela. Partnerstwo publiczno-prywatnege odnosi się co najmniej do idei współpracy sektora publicznego z sektorem prywatnym[118][119][120][121][122][123][1][124]. Poniższe modele są zwykle używane w projektach P3.

Standardowe umowy publikuje: Engineers Joint Contract Documents Committee – EJCDC[125], ConsensusDocs Coalition[126]. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach: European Court of Auditors[127][2], The World Bank[128], The Canadian Council for Public-Private Partnerships – Le Conseil Canadien pour les Partenariats Public-Privé[129][130], Finnish Road Enterprise[131][3].

Budowa-finansowanie (BF)

ang. Build-Finance (BF)

Podmiot prywatny buduje nieruchomość i finansuje koszty w okresie budowy, po czym odpowiedzialność jest przekazywana podmiotowi publicznemu. Poziom zaangażowania i ryzyka ponoszonego przez sektory prywatny jest w tym modelu najniższy, w porównaniu z innymi metodami P3.

Budowa-obsługa eksploatacji-transfer (BOT)

ang. Build-Operate-Transfer (BOT)

Budowa-Obsługa Eksploatacji-Transfer (BOT) oznacza pełną integrację realizacji projektu: ta sama umowa reguluje projektowanie, budowę, eksploatację, konserwację i finansowanie projektu. Po pewnym okresie – po upływie koncesji obiekt zostaje przekazany z powrotem właścicielowi (państwowemu).

Budowa-przewłaszczenie-obsługa eksploatacji-transfer (BOOT)

ang. Build–Own–Operate–Transfer (BOOT)

Budowa-Przewłaszczenie-Obsługa Eksploatacji-Transfer (BOOT)struktura różni się od BOT tym, że właścicielem inwestycji jest podmiot prywatny. W okresie koncesji prywatna firma jest właścicielem i operatorem obiektu, którego głównym celem jest odzyskanie kosztów inwestycji i jej utrzymania, jednocześnie starając się osiągnąć wyższą marżę na projekcie. BOOT znalazł zastosowanie w projektach takich jak autostrady, drogi masowego transportu, transport kolejowy i energetyka.

Budowa-przewłaszczenie-obsługa eksploatacji (BOO)

ang.Build–Own–Operate (BOO)

W projekcie Budowa-Przewłaszczenie-Obsługa Eksploatacji (BOO) własność inwestycji pozostaje zwykle w rękach firmy inwestującej, której regulator państwowy udziela koncesji, takiej jak sieć telefonii komórkowej. W związku z tym prywatna firma czerpie korzyści z jakiejkolwiek wartości rezydualnej projektu. Ramy te stosuje się, gdy fizyczne życie projektu zbiega się z okresem koncesji. Program BOO wiąże się z dużymi kwotami finansowania i długim okresem zwrotu. Niektóre przykłady projektów BOO pochodzą z zakładów uzdatniania wody.

Budowa-leasing-transfer (BLT)

ang. Build–Lease–Transfer (BLT)

W ramach BLT podmiot prywatny buduje kompletny projekt i dzierżawi go rządowi. W ten sposób kontrola nad projektem przechodzi z właściciela projektu na leasingobiorcę. Innymi słowy, własność pozostaje w rękach udziałowców, ale cele operacyjne są dzierżawione. Po wygaśnięciu leasingu własność aktywów infrastrukturalnych i odpowiedzialność za obsługę eksploatacji przechodzi na rząd po wcześniej uzgodnionej cenie.

Projekt-budowa-finansowanie-utrzymanie (DBFM)

ang. Design-Build-Finance-Maintain (DBFM)

„Sektor prywatny projektuje, buduje i finansuje aktywa oraz świadczy usługi w zakresie twardego zarządzania obiektami lub konserwacji w ramach długoterminowej umowy”[132]. Właściciel (zwykle sektor publiczny) obsługuje obiekt. Model ten znajduje się pośrodku spektrum ryzyka i zaangażowania sektora prywatnego.

Projekt-budowa-finansowanie-utrzymanie-obsługa użytkowania (DBFMO)

ang. Design–Build–Finance–Maintain-Operate (DBFMO)

Projekt-budowa-finansowanie-utrzymanie-obsługa użytkowania/ eksploatacji (DBFMO) to metoda realizacji projektu bardzo podobna do BOOT, z tą różnicą, że nie dochodzi do faktycznego przeniesienia własności. Ponadto wykonawca przejmuje ryzyko finansowania do końca okresu umowy. Właściciel przejmuje wówczas odpowiedzialność za konserwację/utrzymanie i obsługe eksploatacji. Model ten jest szeroko stosowany w konkretnych projektach infrastrukturalnych, takich jak drogi płatne. Prywatna firma budowlana odpowiada za zaprojektowanie i wybudowanie elementu infrastruktury dla rządu, który jest prawdziwym właścicielem. Ponadto podmiot prywatny ma obowiązek pozyskiwania środków finansowych w okresie budowy i eksploatacji. Zazwyczaj sektor publiczny rozpoczyna płatności na rzecz sektora prywatnego za użytkowanie majątku po zakończeniu budowy. Według Europejskiego Trybunału Obrachunkowego jest to najczęściej stosowany model w UE.

Projekt-budowa-obsługa użytkowania-transfer (DBOT)

ang. Design–Build–Operate–Transfer (DBOT)

Ta opcja finansowania jest powszechna, gdy klient nie ma wiedzy na temat przedsięwzięcia. Dlatego zleca projekt firmie, która go zaprojektuje, wybuduje, eksploatuje, a następnie przekaże. Przykładami takich projektów są konstrukcje rafineryjne.

Projekt-budowa-zarządzanie-finansowanie (DCMF)

ang. Design–Construct–Manage–Finance (DCMF)

Podmiotowi prywatnemu powierza się zaprojektowanie, budowę, zarządzanie i finansowanie obiektu w oparciu o specyfikacje rządu. Przepływy pieniężne projektu wynikają z płatności rządu za wynajem obiektu. Niektóre przykłady modelu DCMF to więzienia lub szpitale publiczne.

Trendy w rozpowszechnieniu metod realizacji przedsięwzięć budowlanych

Chociaż projekt-przetarg-budowa jest obecnie metodą używaną w większości projektów prywatnych i większości projektów publicznych, historycznie nie był to dominujący sposób realizacji projektów budowlanych. Mistrzowie budowlani minionych wieków występowali zarówno jako projektanci, jak i budowniczowie zarówno dla klientów publicznych, jak i prywatnych. W Stanach Zjednoczonych, droga Zane's Post Road w Ohio i Szybka Kolej MiejskaInterborough Rapid Transit Company (IRT) w Nowym Jorku zostały pierwotnie opracowane w ramach bardziej zintegrowanych metod realizacji inwestycji, podobnie jak większość projektów infrastrukturalnych do 1933 r. Zintegrowana Realizacja Projektów Budowlanych oferuje nową metodę realizacji przedsięwzięć w celu usunięcia znacznego marnotrawstwa z procesu budowlanego przy jednoczesnej poprawie jakości i powrocie do metod z przeszłości, opartych na współpracy. Starając się pomóc profesjonalistom z branży w wyborze odpowiednich systemów realizacji przedsięwzięć, badacze ds. zarządzania budową przygotowali Metody Zamówień i Model Wyboru Umowy (Procurement Method and Contract Selection Model), które można wykorzystać w poszczególnych przypadkach konkretnych przedsięwzięć budowlanych do podejmowania decyzji na wysokim szczeblu.

Różnice koncepcyjne między metodami realizacji przedsięwzięcia budowlanego

Graficzna reprezentacja konceptualnych różnic pomiędzy metodami realizacji przedsięwzięć budowlanych.

Istnieją dwie kluczowe zmienne, które odpowiadają za większość różnic między metodami realizacji przedsięwzięć budowlanych:

  • Stopień integracji różnych dostawców usług projektowych i budowlanych.
  • Stopień, w jakim właściciel/ inwestor bezpośrednio finansuje projekt.

Kiedy różni usługodawcy (projektanci, wykonawcy, podwykonawcy) są podzieleni na segmenty, właściciel/ inwestor ma największą kontrolę, ale ta kontrola jest kosztowna i nie daje każdemu dostawcy usług motywacji do optymalizacji swojego wkładu w następną usługę. Gdy istnieje ścisła integracja między dostawcami usług projektowych, budowlanych i innych, każdy etap dostawy usług jest podejmowany z myślą o przyszłych działaniach, co prowadzi do oszczędności kosztów, ale ogranicza wpływ właściciela na cały projekt.

Bezpośrednie finansowanie przedsięwzięcia przez właściciela oznacza po prostu, że właściciel bezpośrednio płaci dostawcom za ich usługi. W przypadku obiektu o stałym strumieniu przychodów możliwe staje się finansowanie pośrednie: zamiast być opłacanymi przez właściciela, dostawcy są opłacani z dochodów uzyskanych z eksploatacji obiektu.

Istnieje ryzyko pomylenia finansowania pośredniego z prywatyzacją. Chociaż dostawcy usług mają koncesję na eksploatację i pobieranie dochodów z obiektu, który zbudowali i sfinansowali, sama inwestycja pozostaje własnością właściciela/ inwestora (zwykle agencji rządowej w przypadku infrastruktury publicznej).

Poziom zaangażowania prywatnego

Różne Poziomy zaangażowania sektora Prywatnego w realizację publicznych przedsięwzięć budowlanych według metody
Zidentyfikowanie potrzeby infrastrukturalnejPropozycja rozwiązania potrzeby infrastrukturalnejProjektowanie inwestycjiFinansowanie projektuBudowaUżytkowanie/

Obsługa eksploatacji

Utrzymanie i naprawyWłasnośćKoncesja?
Przetarg-BudowaSektor PublicznySektor PrywatnySektor PublicznyNie
Projekt-Przetarg-BudowaSektor PublicznySektor PrywatnySektor PublicznySektor PrywatnySektor PublicznyNie
Projekt-BudowaSektor PublicznySektor PrywatnySektor PublicznySektor PrywatnySektor PublicznyNie
Projekt-Budowa-FinansowanieSektor PublicznySektor PrywatnySektor PublicznyNie
Projekt-Budowa-Finansowanie-UtrzymanieSektor PublicznySektor PrywatnySektor PublicznySektor PrywatnySektor PublicznyNie
Projekt-Budowa-Finansowanie-UżytkowanieSektor PublicznySektor PrywatnySektor PublicznyNie
Projekt-Budowa-Finansowanie-Utrzymanie-UżytkowanieSektor PublicznySektor PrywatnySektor PublicznyNie
Budowa-FinansowanieSektor PublicznySektor PrywatnySektor PublicznyNie
Umowa o obsługę eksploatacji i utrzymanieSektor PublicznySektor PrywatnySektor PublicznyNie
Budowa-Obsługa Eksploatacji-TransferSektor PublicznySektor PrywatnySektor PublicznyCzasowa
Budowa-Leasing-TransferSektor PublicznySektor PrywatnySektor PublicznySektor PrywatnyCzasowa
Budowa-Przewłaszczenie-Obsługa Eksploatacji-TransferSektor PublicznySektor PrywatnyCzasowa
Budowa-Przewłaszczenie-Obsługa EksploatacjiSektor PublicznySektor PrywatnyTak
Propozycje umów z inicjatywy rynkowejSektor PrywatnySektor PublicznyNie

Lista organizacji z pomocnymi informacjami

Europa Kontynentalna

Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils – FIDIC[16]

Kanada

Canadian Construction Documents Committee – CCDC[9]

Royal Architectural Institute of Canada – RAIC[13]

Construction Specifications Canada – CSC[12][133]

Canadian Construction Association – CCA[11]

The Association of Consulting Engineering Companies Canada – ACEC|Canada[10]

The Integrated Project Delivery Alliance[103]

The Canadian Council for Public-Private Partnerships[129]

Stany Zjednoczone

American Institute of Architects – AIA[6]

Engineers Joint Contract Documents Committee – EJCDC[7]

The American Council of Engineering Companies – ACEC[134]

The National Society of Professional Engineers – NSPE[135]

The American Society of Civil Engineers – Construction Institute – ASCE-CI[136]

The Associated General Contractors of America[137]

ConsensusDocs Coalition[8]

Construction Management Association of America – CMAA[60]

Design-Build Institute of America – DBIA[82]

Construction Specifications Institute – CSI[138][139]

Lean Integrated Project Delivery[104]

Lean Construction Institute[97]

The Center for Innovation in the Design and Construction Industry[105]

Charles Pankow Foundation – Building Innovation through Research[106]

The World Bank[128]

Project Management Institute[59]

Wielka Brytania

Joint Contracts Tribunal – JTC[14]

Institution of Civil Engineers – ICE[140]

Bibliografia

"The Architect’s Handbook of Professional Practice" American Institute of Architects - AIA[141][4]

"Canadian Handbook of Practice for Architects - CHOP" - RAIC[142][58]

CCDC 10 – 2018 "A Guide to Construction Project Delivery Methods"[1]

"Choosing a Project Delivery Method" DBIA[2]

"Understanding Construction Contracts. Canadian and International Conventions" Akhtar Surahyo[4]

"Construction Law" Findlaw[143][5]

Levelset[144][145][3]

"Which FIDIC Contract Should I Use" FIDIC[20]

"Owner's Guide to Project Delivery Methods" CMAA[53]

"Owner's Guide to Construction and Program Management" CMAA[54]

"Construction Management Standards of Practice" CMAA[55]

"Professional’s Guide to Managing the Design Phase of a Design-Build Project – Edition 2" DBIA[79]

"Design-build bridging documents for complex projects" CSI Construction Specifier[80]

"Integrated Project Delivery. An Action Guide for Leaders" CIDCI[107]

Investopedia[146]

"Project Resource Manual (PRM) The CSI Manual Of Practice" Construction Specifications Institute[147]

"The Project Delivery Practice Guide" (PDPG) Construction Specifications Institute[148]

"The Construction Contract Administration Practice Guide" (CCAPG) Construction Specifications Institute[148]

"CSC Manual of Practice" Construction Specifications Canada[149]

"Comparing 5 Delivery Methods for Construction Projects" Gordian [5]

"Construction Project Delivery Methods" Archtoolbox [6]

"Alternate Forms of Project Delivery" The Joint Board of Practice of the Alberta Association of Architects (AAA) and the Association of Professional Engineers, Geologists and Geophysicists of Alberta (APEGGA)[7]

Przypisy

  1. ↑ a b c d e f g h i j » CCDC 10 – 2018 A Guide to Construction Project Delivery Methods, www.ccdc.org [dostęp 2022-03-02].
  2. ↑ a b Design-Build Institute of America, Choosing a Project Delivery Method, store.dbia.org [dostęp 2022-03-05] [zarchiwizowane z adresu].
  3. ↑ a b Common Construction Project Delivery Methods: A Breakdown, Levelset, 2 sierpnia 2018 [dostęp 2022-04-05] (ang.).
  4. ↑ a b c d Akhtar Surahyo, Understanding Construction Contracts. Canadian and International Conventions, 2018, DOI: 10.1007/978-3-319-66685-3 [dostęp 2022-03-02] (ang.).
  5. ↑ a b Understanding Project Delivery Methods, Findlaw [dostęp 2022-03-04] (ang.).
  6. ↑ a b American Institute of Architects, www.aia.org [dostęp 2022-03-03].
  7. ↑ a b – EJCDC – Engineers Joint Contract Documents Committee, 24 września 2014 [dostęp 2022-04-02] (ang.).
  8. ↑ a b ConsensusDocs – Improving Construction through Fair Contracts, ConsensusDocs [dostęp 2022-03-11] (ang.).
  9. ↑ a b Canadian Construction Documents Committee, www.ccdc.org [dostęp 2022-03-03].
  10. ↑ a b The Association of Consulting Engineering Companies | Canada (ACEC|Canada) L'Association des firmes de génie-conseil – Canada (AFGC), www.acec.ca [dostęp 2022-03-03].
  11. ↑ a b Canadian Construction Association (CCA) L’Association canadienne de la construction (ACC), Canadian Construction Association [dostęp 2022-03-03] (ang.).
  12. ↑ a b Construction Specifications Canada (CSC), Construction Specifications Canada (CSC) Devis de Construction Canada (DCC) [dostęp 2022-03-03] (ang.).
  13. ↑ a b Royal Architectural Institute of Canada, Royal Architectural Institute of Canada (RAIC) L’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC) [dostęp 2022-03-03] (ang.).
  14. ↑ a b The Joint Contracts Tribunal (JCT), www.jctltd.co.uk [dostęp 2022-03-09].
  15. ↑ Royal Institute of British Architects, www.architecture.com [dostęp 2022-03-09].
  16. ↑ a b FIDIC | International Federation of Consulting Engineers | The Global Voice of Consulting Engineers, fidic.org [dostęp 2022-03-03].
  17. ↑ r, Metody realizacji przedsięwzięcia wg FIDIC, Chodor-Projekt [dostęp 2022-04-09] (pol.).
  18. ↑ Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców en, SIDiR [dostęp 2022-04-09] (ang.).
  19. ↑ Procedury FIDIC w realizacji inwestycji, bzg.pl [dostęp 2022-04-09] (ang.).
  20. ↑ a b FIDIC | Which FIDIC Contract should I use? | International Federation of Consulting Engineers, fidic.org [dostęp 2022-03-05].
  21. ↑ American Institute of Architects (AIA), A-Series: Owner/Contractor Agreements – AIA Contract Documents, www.aia.org [dostęp 2022-03-05].
  22. ↑ CCDC, CCDC Contract Forms, www.ccdc.org [dostęp 2022-03-03].
  23. ↑ FIDIC | Client/Consultant Model Services Agreement 5th Ed (2017 White Book) | International Federation of Consulting Engineers, fidic.org [dostęp 2022-03-05].
  24. ↑ American Institute of Architects (AIA), B-Series: Owner/Architect Agreements – AIA Contract Documents, www.aia.org [dostęp 2022-03-05].
  25. ↑ Royal Architectural Institute of Canada, Canadian Standard Form of Contract for Architectural Services – DOCUMENT SIX, 2018 Edition, Royal Architectural Institute of Canada, 22 sierpnia 2014 [dostęp 2022-03-05] (ang.).
  26. ↑ The Association of Consulting Engineering Companies (ACEC), ACEC Document 31 – 2010 Engineering Agreement Between Client and Engineer, www.acec.ca [dostęp 2022-03-05].
  27. ↑ ACEC – CASE Publications, www.acec.org [dostęp 2022-04-04].
  28. ↑ CCDC, CCDC Guide Documents, www.ccdc.org [dostęp 2022-03-03].
  29. ↑ American Institute of Architects (AIA), G-Series: Contract Administration and Project Management Forms – AIA Contract Documents, www.aia.org [dostęp 2022-03-05].
  30. ↑ CCDC, » CCDC 220 – Bid Bond, 221- Performance Bond, 222 – Labour and Material Payment Bond, www.ccdc.org, 2002 [dostęp 2022-03-03].
  31. ↑ » CCDC 9A – 2018 Statutory Declaration of Progress Payment Distribution by Contractor, www.ccdc.org [dostęp 2022-03-03].
  32. ↑ » CCDC 9B – 2018 Statutory Declaration of Progress Payment Distribution by Subcontractor, www.ccdc.org [dostęp 2022-03-03].
  33. ↑ » CCDC 23 – 2018 A Guide to Calling Bids and Awarding Contracts, www.ccdc.org [dostęp 2022-03-03].
  34. ↑ » CCDC 21 – 2016 A Guide to Construction Insurance, www.ccdc.org [dostęp 2022-03-03].
  35. ↑ » CCDC 22 – 2002 A Guide to Construction Surety Bonds, www.ccdc.org [dostęp 2022-03-03].
  36. ↑ Maintenance Bond, Investopedia [dostęp 2022-10-03] (ang.).
  37. ↑ A Guide to Maintenance Bonds, SuretyBonds.com [dostęp 2022-10-03] (ang.).
  38. ↑ Maintenance Bonds - Protect Your Business | ConstructionBond.ca, Surety Bond - Construction & Commercial [dostęp 2022-10-03] (ang.).
  39. ↑ » CCDC 40 – 2018 Rules for Mediation and Arbitration of Construction Disputes, www.ccdc.org [dostęp 2022-03-03].
  40. ↑ » Master Specification for Division 00 – 2018: Procurement and Contracting Requirements, www.ccdc.org [dostęp 2022-03-03].
  41. ↑ » Master Specification for Division 01 – 2020 General Requirements, www.ccdc.org [dostęp 2022-03-03].
  42. ↑ AIA, A101- 2017 Standard Form of Agreement Between Owner and Contractor where the basis of payment is a Stipulated Sum, www.aiacontracts.org, 2017 [dostęp 2022-03-02].
  43. ↑ AIA, A201- 2017 General Conditions of the Contract for Construction, www.aiacontracts.org, 2017 [dostęp 2022-03-02].
  44. ↑ a b » CCDC 2 – 2020 Stipulated Price Contract, www.ccdc.org [dostęp 2022-03-02].
  45. ↑ FIDIC | Construction Contract 2nd Ed (2017 Red Book) | International Federation of Consulting Engineers, fidic.org [dostęp 2022-03-11].
  46. ↑ Standard Building Contract, www.jctltd.co.uk [dostęp 2022-03-11].
  47. ↑ » CCDC 4 – 2011 Unit Price Contract, www.ccdc.org [dostęp 2022-03-02].
  48. ↑ Chapter 9 – Design Guides, 9.3 Multiple Prime Contracts Guide (Wicks Law), [w:] New York State Office of General Services, Office of General Services Design Procedures Manual, wwwstage.ogs.ny.gov [dostęp 2022-03-05] [zarchiwizowane z adresu].
  49. ↑ Charles R. Heuer i inni, Construction Documents & Services by Kaplan AEC Education: Builder's Book, Inc.Bookstore, Kaplan AEC Education-Architecture, 15 stycznia 2005, strona 65, ISBN 0-7931-9453-9 [dostęp 2022-03-09].
  50. ↑ Zarządzanie wykonawstwem – dla kogo jest przeznaczone?, pkt.pl, 7 marca 2022 [dostęp 2022-10-03] (pol.).
  51. ↑ Systemy realizacji inwestycji: VERT Energy Consulting, skrzypczak.pl [dostęp 2022-10-03].
  52. ↑ Construction Management/ Project Management, www.kk-b.pl [dostęp 2022-10-03].
  53. ↑ a b Owner Reference Library | Construction Management Association of America, Owners Guide to Project Delivery Methods, www.cmaanet.org [dostęp 2022-03-09] [zarchiwizowane z adresu].
  54. ↑ a b Owner Reference Library | Construction Management Association of America, Owners Guide to Construction and Program Management, www.cmaanet.org [dostęp 2022-03-09] [zarchiwizowane z adresu].
  55. ↑ a b Construction Management Standards of Practice | Construction Management Association of America, www.cmaanet.org [dostęp 2022-03-09].
  56. ↑ Contract Documents: Construction Manager At-Risk (2013 edition. For Reference Only) | Construction Management Association of America, www.cmaanet.org [dostęp 2022-03-09].
  57. ↑ Contract Documents: Agency Series (2013 edition. For Reference Only) | Construction Management Association of America, www.cmaanet.org [dostęp 2022-03-09].
  58. ↑ a b Chapter 4.1, RAIC [dostęp 2022-04-08] (ang.).
  59. ↑ a b Project Management Institute | PMI, www.pmi.org [dostęp 2022-03-03] (ang.).
  60. ↑ a b Home | Construction Management Association of America, www.cmaanet.org [dostęp 2022-03-09].
  61. ↑ JCT Construction management contract, www.designingbuildings.co.uk [dostęp 2022-03-10] (ang.).
  62. ↑ American Institute of Architects, Construction Manager as Adviser (CMa) Family, www.aiacontracts.org [dostęp 2022-03-10].
  63. ↑ Construction Manager as Advisor Archives – EJCDC – Engineers Joint Contract Documents Committee [dostęp 2022-04-02] (ang.).
  64. ↑ Program Management Documents | Contractor contracts, ConsensusDocs [dostęp 2022-03-11] (ang.).
  65. ↑ Contract Documents: Agency Series (2013 edition. For Reference Only) | Construction Management Association of America, www.cmaanet.org [dostęp 2022-03-10].
  66. ↑ » CCDC 5A – 2010 Construction Management Contract – for Services, www.ccdc.org [dostęp 2022-03-10].
  67. ↑ » CCDC 17 – 2010 Stipulated Price Contract for Trade Contractors on Construction Management Projects, www.ccdc.org [dostęp 2022-03-10].
  68. ↑ Construction Management Contract, www.jctltd.co.uk [dostęp 2022-03-10].
  69. ↑ Construction Management Appointment (CM/A), www.jctltd.co.uk [dostęp 2022-03-10].
  70. ↑ Construction Management Trade Contract (CM/TC), www.jctltd.co.uk [dostęp 2022-03-10].
  71. ↑ National Roofing Contractors Association Home – NRCA, www.nrca.net [dostęp 2022-03-10].
  72. ↑ Canadian Roofing Contractors Association, Canadian Roofing Contractors Association [dostęp 2022-03-10] (ang.).
  73. ↑ Jeanne Marie Tokunaga, North American Architectural Woodwork Standards, Woodwork Institute [dostęp 2022-03-10] (ang.).
  74. ↑ Architectural Woodwork Manufacturers Association of Canada [dostęp 2022-03-10] (ang.).
  75. ↑ American Institute of Architects, Construction Manager as Constructor (CMc) Family, www.aiacontracts.org [dostęp 2022-03-10].
  76. ↑ Construction Management Agreement | Construction Contract, ConsensusDocs [dostęp 2022-03-11] (ang.).
  77. ↑ Contract Documents: Construction Manager At-Risk (2013 edition. For Reference Only) | Construction Management Association of America, www.cmaanet.org [dostęp 2022-03-10].
  78. ↑ a b » CCDC 5B – 2010 Construction Management Contract – for Services and Construction, www.ccdc.org [dostęp 2022-03-10].
  79. ↑ a b Design-Build Institute of America, Professional’s Guide to Managing the Design Phase of a Design-Build Project – Edition 2 – DBIA Bookstore, store.dbia.org [dostęp 2022-03-05] [zarchiwizowane z adresu].
  80. ↑ a b Construction Specifications Institute – CSI, Design-build bridging documents for complex projects (part one), Construction Specifier, 7 grudnia 2015 [dostęp 2022-03-05] (ang.).
  81. ↑ Request for Proposal (RFP), Investopedia [dostęp 2022-03-05] (ang.).
  82. ↑ a b Design-Build Institute of America, There’s a Better Way to Build., DBIA [dostęp 2022-03-05] (ang.).
  83. ↑ Canadian Design-Build Institute, Canadian Construction Association [dostęp 2022-08-16] (ang.).
  84. ↑ American Institute of Architects, Design-Build Family, www.aiacontracts.org [dostęp 2022-03-10].
  85. ↑ Design-Build Documents Archives – EJCDC – Engineers Joint Contract Documents Committee [dostęp 2022-04-03] (ang.).
  86. ↑ Contract Documents – DBIA Bookstore, store.dbia.org [dostęp 2022-03-10].
  87. ↑ Design Build Contract Agreements, ConsensusDocs [dostęp 2022-03-11] (ang.).
  88. ↑ » CCDC 14 – 2013 Design-Build Stipulated Price Contract, www.ccdc.org [dostęp 2022-03-10].
  89. ↑ » CCDC 15 – 2013 Design Services Contract between Design-Builder and Consultant, www.ccdc.org [dostęp 2022-03-10].
  90. ↑ FIDIC | Plant and Design-Build Contract 2nd Ed (2017 Yellow Book) | International Federation of Consulting Engineers, fidic.org [dostęp 2022-03-10].
  91. ↑ New Engineering Contract, NEC3: Engineering and Construction Contract.
  92. ↑ Design and Build Contract, www.jctltd.co.uk [dostęp 2022-03-11].
  93. ↑ Lean Construction Institute (LCI), Lean Construction Institute. Threshold Technologies, Inc. [dostęp 2022-03-11] (ang.).
  94. ↑ Lean Articles, Lean Construction Institute. Threshold Technologies, Inc. [dostęp 2022-03-11] (ang.).
  95. ↑ AIA California Council, Integrated Project Delivery - A Working Definition, 2007.
  96. ↑ American Institute of Architects, Integrated Project Delivery: A Guide, 2007.
  97. ↑ a b Lean Construction Institute (LCI), Lean Construction Institute. Threshold Technologies, Inc. [dostęp 2022-04-09] (ang.).
  98. ↑ Owen Matthews, Gregory A. Howell, Integrated Project Delivery - An Example Of Relational Contracting, „Lean Construction Journal”, Volume 2 Issue 1, kwiecień 2005.
  99. ↑ American Institute of Architects, Integrated Project Delivery (IPD) Family, www.aiacontracts.org [dostęp 2022-03-11].
  100. ↑ » CCDC 30 – 2018 Integrated Project Delivery Contract, www.ccdc.org [dostęp 2022-03-11].
  101. ↑ New Engineering Contract, Institution of Civil Engineers, NEC4: Alliance Contract (ALC), 20 czerwca 2018.
  102. ↑ Collaborative Agreements | Contract Documents, ConsensusDocs [dostęp 2022-03-11] (ang.).
  103. ↑ a b The Integrated Project Delivery Alliance (IPDA), The Integrated Project Delivery Alliance (IPDA) [dostęp 2022-04-02] (ang.).
  104. ↑ a b James Pease, Everything you wanted to know about Integrated Project Delivery for Design and Construction Professionals., Lean IPD [dostęp 2022-04-02] (ang.).
  105. ↑ a b Innovation in the Design and Construction Industry, CIDCI [dostęp 2022-04-02] (ang.).
  106. ↑ a b Charles Pankow Foundation | Building Design & Construction Innovation, www.pankowfoundation.org [dostęp 2022-04-02] (ang.).
  107. ↑ a b IPD Guide, CIDCI [dostęp 2022-04-02] (ang.).
  108. ↑ Lean Construction Institute of Canada, Canadian Construction Association [dostęp 2022-08-16] (ang.).
  109. ↑ What is a turnkey contract?, Global Negotiator Blog, 20 maja 2016 [dostęp 2022-03-05] (ang.).
  110. ↑ The difference between EPC and turnkey contract, www.linkedin.com [dostęp 2022-03-05] (pol.).
  111. ↑ Pierrick Le Goff, "New Standard for International Turnkey Contracts", 2000.
  112. ↑ Jonathan Hosie, "Turnkey contracting under the FIDIC Silver Book:What do owners want? What do they get?", listopad 2007.
  113. ↑ FIDIC | EPC/Turnkey Contract 2nd Ed (2017 Silver Book) | International Federation of Consulting Engineers, fidic.org [dostęp 2022-03-11].
  114. ↑ Tom 2. Dział B, Część 9, Paragraf 9.30.1.1. Required Finished Flooring, [w:] Government of Canada National Research Council Canada, National Building Code of Canada: 2015 – NRC Publications Archive, nrc-publications.canada.ca [dostęp 2022-03-04].
  115. ↑ Minimum housing and health standards – Open Government, open.alberta.ca [dostęp 2022-03-04].
  116. ↑ What Are Examples of Typical Leasehold Improvements?, Investopedia [dostęp 2022-03-05] (ang.).
  117. ↑ New NEC4 Design, Build and Operate Contract, Institution of Civil Engineers (ICE), 19 czerwca 2017 [dostęp 2022-03-10] (ang.).
  118. ↑ Design Build Institute of America, Public-Private Partnerships A Design-Build Done Right ™ Primer.
  119. ↑ Public-Private Partnership (P3) Basics | Associated General Contractors of America, www.agc.org [dostęp 2022-03-11].
  120. ↑ CDFA – Public-Private Partnership (P3) Finance Resource Center, CDFA [dostęp 2022-03-11] (ang.).
  121. ↑ New Publication: Considerations for Public-Private Partnerships (P3s), NASPO, 12 września 2016 [dostęp 2022-03-11] (ang.).
  122. ↑ Darrin Grimsey, M.K. Lewis, Public private partnerships: The worldwide revolution in infrastructure provision and project finance, 2004, ISBN 978-1-84720-226-0 [dostęp 2022-04-09].
  123. ↑ Project Finance in Theory and Practice | ScienceDirect, www.sciencedirect.com [dostęp 2022-04-09] (ang.).
  124. ↑ Ossama Salem, Baris Salman, Sudipta Ghorai, Accelerating construction of roadway bridges using alternative techniques and procurement methods, „Transport”, 33, 2017, s. 1–3, DOI: 10.3846/16484142.2017.1300942 [dostęp 2022-04-09].
  125. ↑ EJCDC P3-508 Public-Private Partnership Agreement – EJCDC – Engineers Joint Contract Documents Committee [dostęp 2022-04-02] (ang.).
  126. ↑ Standard construction contract | Public-Private-Partnership, ConsensusDocs [dostęp 2022-03-11] (ang.).
  127. ↑ Special report 09/2018: Public Private Partnerships in the EU: Widespread shortcomings and limited benefits, www.eca.europa.eu [dostęp 2022-04-09].
  128. ↑ a b Public-Private Partnerships, World Bank [dostęp 2022-04-02] (ang.).
  129. ↑ a b The Canadian Council for Public-Private Partnerships, www.pppcouncil.ca [dostęp 2022-04-02].
  130. ↑ Definition & Models, www.pppcouncil.ca [dostęp 2022-04-09].
  131. ↑ P. Pakkala, INNOVATIVE PROJECT DELIVERY METHODS FOR INFRASTRUCTURE, 2002, ISBN 978-952-5408-05-8 [dostęp 2022-04-09].
  132. ↑ The Canadian Council for Public-Private Partnerships (CCPPP) Le Conseil Canadien pour les Partenariats Public-Privé (CCPPP), Definition & Models, www.pppcouncil.ca [dostęp 2022-03-03].
  133. ↑ Construction Canada| Case Studies| Building Project Problems & Solutions |Job Board, Construction Canada [dostęp 2022-04-02] (ang.).
  134. ↑ ACEC – Home, www.acec.org [dostęp 2022-04-03].
  135. ↑ National Society of Professional Engineers.
  136. ↑ Construction Institute (CI), www.asce.org [dostęp 2022-04-03] (ang.).
  137. ↑ Home | Associated General Contractors of America, www.agc.org [dostęp 2022-04-03].
  138. ↑ Home – Construction Specifications Institute, www.csiresources.org [dostęp 2022-04-02] (ang.).
  139. ↑ The Construction Specifier, Construction Specifier [dostęp 2022-04-02] (ang.).
  140. ↑ ICE: The home of civil engineering, Institution of Civil Engineers (ICE), 27 czerwca 2014 [dostęp 2022-03-03] (ang.).
  141. ↑ The Architect's Handbook of Professional Practice, 15th Edition | Wiley, Wiley.com [dostęp 2022-04-04] (ang.).
  142. ↑ Canadian Handbook of Practice for Architects, RAIC [dostęp 2022-04-08] (ang.).
  143. ↑ Construction Law, Findlaw [dostęp 2022-04-03] (ang.).
  144. ↑ Construction Contract Archives, Levelset [dostęp 2022-04-05] (ang.).
  145. ↑ Blog, Levelset [dostęp 2022-04-05] (ang.).
  146. ↑ Investopedia, Investopedia [dostęp 2022-04-03] (ang.).
  147. ↑ Construction Specifications Institute, Project Resource Manual (PRM) The CSI Manual of Practice, www.biblio.com, ISBN 978-0071370042 [dostęp 2022-03-10] (ang.).
  148. ↑ a b Practice Guides – Construction Specifications Institute, www.csiresources.org [dostęp 2022-03-10] (ang.).
  149. ↑ CSC Manual of Practice, Complete (English), SpecMarket.com [dostęp 2022-04-03] (ang.).

Media użyte na tej stronie

Metoda realizacji przedsięwzięcia budowlanego - projekt-przetarg-budowa CM at risk.jpg
Autor: Archi0123, Licencja: CC BY-SA 4.0
Metoda realizacji przedsięwzięcia budowlanego - projekt-przetarg-budowa z zarządcą przedsięwzięcia budowlanego jako doradcą i wykonawcą
Metoda realizacji przedsięwzięcia budowlanego - projekt-budowa.jpg
Autor: Archi0123, Licencja: CC BY-SA 4.0
Metoda realizacji przedsięwzięcia budowlanego - projekt-budowa
Metoda realizacji przedsięwzięcia budowlanego - zintegrowana realizacja przedsięwzięcia budowlanego.jpg
Autor: Archi0123, Licencja: CC BY-SA 4.0
Metoda realizacji przedsięwzięcia budowlanego - zintegrowana realizacja przedsięwzięcia budowlanego
Metoda realizacji przedsięwzięcia budowlanego - projekt-przetarg-budowa CM as advisor.jpg
Autor: Archi0123, Licencja: CC BY-SA 4.0
Metoda realizacji przedsięwzięcia budowlanego - projekt-przetarg-budowa z zarządcą przedsięwzięcia budowlanego jako doradcą
Metoda realizacji przedsięwzięcia budowlanego - projekt-przetarg-budowa.jpg
Autor: Archi0123, Licencja: CC BY-SA 4.0
Metoda realizacji przedsięwzięcia budowlanego - projekt-przetarg-budowa
Metody Realizacji Projektu Budowlanego.jpg
Autor: Archi0123, Licencja: CC BY-SA 4.0
Project Delivery Methods